烟酒店购销的合同范本（精选14篇）
随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的烟酒店购销的合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
烟酒店购销的合同 篇1甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：
一、双方责任
甲方
1、甲方提供的所有产品质量，必须符合国家有关部门的质量要求，否则一切后果由甲方负责。
如果出现质量问题假一赔十，并承担给乙方和给顾客造成的危害和法律责任，乙方有权终止协议。
2、在乙方货款发出后，甲方必须积极组织发货，特殊情况甲乙双方另行约定。
3、如甲方擅自涨价，乙方有权终止协议，甲方并承担一切后果。
4、甲方负责送货到乙方指定地点，由甲方承担运输费用。
乙方
1、乙方应配合甲方，把甲方所有的产品在销售处展示。
2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向甲方业务反应。
3、乙方购进的.产品如销售不畅，可随时调换本品牌其他系列的产品或者按原价办理退货。
二、结算方式：以实销为准，每月20号前结清上月货款。
三、货品名称，价格：
1、货品名称:
2、价格： 元/件， 元/瓶(建议指导价 元/瓶)。
四、合同期限：
本协议有效期限__年__月__日至年__月__日止，协议期满一个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，应提前一周书面形式通知对方，并承担相应的责任及经济损失。
五、违约责任：
未经双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方索赔损失，索赔损失不得低于乙方年销售额。
六、促销活动(见附件)
七、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议壹式两份，经甲乙双方代表签字盖章生效，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
烟酒店购销的合同 篇2甲方(需方)：__________
乙方(供方)：__________
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足客户需要，需从乙方购买一定量的物品，乙方承诺保证甲方的正常销售，兹订立合同条款如下：
三、合同价款(人民币)：__________
合同总价： __________元(大写： 佰 拾 万 仟 佰元整)。总价中包括人工费、运输等费用。
四、付款条件及方式：款到发货。
五、合同日期：20____年4月1日至20____年7月1日。
六、争议与仲裁
甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
七、本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
烟酒店购销的.合同 篇3供货方： (以下简称甲方)
购销方： (以下简称乙方)
甲方与乙方本着平等互利、合法、公平交易原则，双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系
1、甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系。
2、甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货 换货。
3、甲方在经营过程中应一直秉承诚实信用的原则，如甲方提供虚假资料，一经查实，甲方同意第次支付五万元违约金。
4、如因甲方所供产品造成人身、财产损害的，由甲方承担一切的赔偿责任。
5、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，相应时间不超过12小时。
6、乙方在协议期内把甲方的产品陈列在吧台的醒目位置并上酒水菜单：
二、供货品种及价格
1、汉森赤霞珠(750ml×6瓶/件)312.00(每件人民币叁佰壹拾贰元整)
2、汉森三星(750ml×6瓶/件)552.00(每件人民币伍佰伍拾贰元整)
3、汉森梅鹿辄(750ml×6瓶/件)828.00(每件人民币捌佰贰拾捌捌元正)；
4、汉森黑比诺(750ml×6瓶/件)1068.00(每件人民币壹仟零陆拾捌元正)；
5、汉森四星(750ml×6瓶/件)1428.00(每件人民币壹仟肆佰贰拾捌元正)；
在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与新价格计算之金额的差价。
三、货款结算方式：
1、现款现货结算(□是：□不是)
2、批接(□是：□不是)甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款；
3、期结(□是：□不是)甲方按 天为一货款结算期，乙方应予当期的最后以无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟，本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。实销实结，联营结算。
四、甲方具体供货的.品名、型号、数量、供货时间等以乙方出具的订单为准。
五、交货地点：
甲方送货至乙方所在地或乙方指定的地点，运费、装卸费用由甲方承担。货物的毁损灭失责任在乙方最终验收合格之前由甲方承担。
六、协作期限
本合作期限自 年 月 日至 年 月 日止有效，有效期限届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签订新协议书。
七、违约责任
若无不可抗力因素，甲方供货逾期，每逾期一天，按逾期货物总价值的万分之五(按日计)向乙方支付违约金和赔偿甲方一切损失。若无不可抗力因素，乙方付款逾期，每逾期一天，按逾期款总额的万分之五(按 ……此处隐藏6670个字……第三条 随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法：随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。
第四条 结算方式、时间及地点：
货到付款40%，货到，初步验收(甲方及监理，业主方)完毕再付50%，竣工验收结
算2个月内付清;
第五条 本合同生效。
本合同一式___ 份。经法定代表人签章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
烟酒店购销的合同 篇14甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：2011年05月18日;竣工日期：2011年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的.一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
