机械安装合同14篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的机械安装合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
机械安装合同1委托方：________
承接方：________
第一条标的物
第二条安装(拆)卸内容及价款：承接方以总包干方式负责该工程的提升机安装与拆除，含进出场费。
第三条付款方式
设备进场付元，拆卸出场时付清余额。
第四条验收标准
设备安装完毕后进行验收、验收标准依照国家及行政部门相关标准、委托方如对该设备安装持有异议、应在验收合格后三个工作日内提出、逾期视为合格。
第五条双方责任及义务
1.委托方提供需要安装(拆卸)得设备及吊装设备必须质量合格、因设备质量原因导致安全事故、委托方承担全部责任。
2.委托方因设备需要基础或预埋原因导致安全事故、委托方承担全部责任。
3.委托方应保证作业场所通常无障碍物、四周有效范围内得安全警戒标志、
4.承接方提供设备安装相关资质及技术文件。
5.因承接方操作不当导致安全事故、由承接方承担全部责任。
6.安装完毕后、经技监部门检测合格后、如因使用过程中出项得任何事故、承接方概不负责
第六条违约责任
双方任何乙方违约、承担违约责任。
第七条本合同在履行过程中如发生争议、双方协商解决、协商不成得、依法在承接方所在地人民法院提起诉诉讼。
第八条其他约定事项
其他未尽事宜、双方另行商定或签订补充协议
第九条本合同一是式两份、双方各执一份、自双方签字或盖章后生效。
委托方：________
承接方：________
地址：________
地址：________
法定代表人：________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
机械安装合同2甲方：__________
乙方：__________
__________露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全生产的管理工作，本项目矿主(_____露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_____建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本安全生产合同：
一、合同期限：
从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、甲方责任：
1、严格遵守国家有关《安全生产》的法律法规，认真执行工程承包中的有关安全要求，成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
三、乙方职责：
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，机械操作规程等相关安全生产的规定，严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的安全生产管理。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。
5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。
6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火安全管理，对火灾事故负全部责任。
7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管，配备足够的消防设施，所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察及时阻止或举报。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。
10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。
11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案;如果发生安全事故，严格按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关的责任人。
12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生安全事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，积极主动处理善后事宜，并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。
四、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_____法院提起诉讼。
……此处隐藏11368个字……关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况
1、 工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
1、工程承包范围：见技术合同
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;
2、中标通知书;
3、技术合同和安全合同;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、工程报价;
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人 (公章)： 承包人 (公章)：
法定代表人： 法定代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
机械安装合同13甲方：________
乙方：________
乙方替甲方安装拆卸塔式起重机设备壹台，型号QTZ40，出厂编号，总装高度30米，甲方负责运输、安装工作。为保证作业准确实施，明确甲、乙双方职责，特签定本合同。
第一条：甲方上述设备，乙方于20________年7月28日在工程工地安装拆卸，费用共计元_______元整，合同签定后，甲方即支付乙方元预付款，设备安装后三日内结清。
第二条：乙方负责事项
1、负责设备的组装、拆卸
2、负责提供必要软件资料。
第三条：甲方负责事项：
1、合同签定后即向乙方提供有关技术资料(包括基础验收单，土质报告复印件)。
2、按乙方要求做好设备进场的各项准备工作，做到路通，电通(电源送至设备配电箱)，为乙方现场提供场地空间及吊装设备。
3、负责机械进场全过程的安全保卫及消防工作。
第四条：各安全职责
1、设备安装过程中甲方需做好安全保卫工作，非作业人员不得进入现场，否则造成一切安全事故及连带责任均由甲方负责。
2、因甲方基础、设备等存在隐患，造成的安全事故及经济责任均由甲方负责。
3、设备拆装过程中由于乙方人员违章操作造成安全事故责任，由乙方负责。备注：
本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
机械安装合同14安装单位(全称)：_________ (简称：甲方)
施工单位(全称)：_________ (简称：乙方)
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，由甲方向乙方提供本合同所列建筑施工机械的安装等技术服务，使用于甲方承建的工程项目上。(本合同文本所指建筑机械是使用于建筑施工现场的物料提升机)，双方就有关权利义务达成下列条款：
一、租用机械名称及规格、数量
机械名称：_________型号或规格：_________数量：_________生产厂商：_________
二、使用地点
工程(项目)___________________________
三、安装期限自_________年_________月_________日止。
甲方应在合理时间内提前
三、技术服务内容
1、安装和拆卸的起重机械，包括加节、维护、保养另立条款规定;
2、所有技术服务费用另计。
四、费用和报酬。
1、安装费_________/台;拆卸费_________/节。
2、基本服务费_________元，共_________
3、如需升节或降节，每节费用为_________/节。
4、安装或拆卸附着装置_________元/件。
5、其他费用
(1)检测费。起重机械安装调试完成，由乙方申请第三方有资质的专业检测机构检测，检测费用_________ /元，由甲方承担。非甲方原因导致再次或多次检测的，再次或多次检测的费用由乙方承担。
五、双方的权利和义务
1、甲方的工作
(1)管理和安排租赁机械每天的工作。
(2)进场前15天按乙方提供的井架基础图纸制作井架基础或埋设井架基础预制件。
(3)提供井架专用电气设施。
(4)井架进场、安装、拆卸、加节等作业时，提供现场现有起重机械协助工作。
(5)其他协助井架正常运行的有关事宜。
(6)本条第(2)、(3)、(4)、(5)项工作所发生的费用由甲方承担。
2、乙方的工作
(1)按合同约定提供符合合同要求的机械设备。
(2)机械进场前3天，向甲方提供机械安装基础图和其他有关的安装制作图纸和电气设施明细资料。
(3)对机械进场、出场、拆卸、加节、安装或拆除附着装置等工作现场周围的环境、设施状况进行勘察并作周详安排，确保井架运输、安装、进出场顺利进行。
六、双方同意按有关规定另行签订安全生产协议以明确各自在遵守安全生产法律法规中的权力和义务。安全生产协议为本合同的组成部分。
七、为更好地履行本合同，甲方指定_________为本合同联系人，乙方指定_________
八、补充条款
甲方联系人(签字)：_________乙方联系人(签字)：_________
电话：_________电话：_________
日期：_________年_________月_________日
